Договор на ландшафтные работы образец бланк. Договор на озеленение территории

Договор № __

на благоустройство территории

г. Москва ____ _______________ 20 года

ООО «Иванов» , в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Петров П.П. , в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по благоустройству и обслуживанию территории на объекте Заказчика, находящегося по адресу: 111111, Российская Федерация, Московская область, Энский район, село Энское, улица Энская, 1 (далее — Объект), в соответствии с Планом территории (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.

1.2. Перечень услуг по благоустройству территории предусматривается в Сервис-плане по благоустройству территории (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Услуги по благоустройству территории оказываются в объеме, указанном в Заявках Заказчика (форма — Приложение № 3 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по благоустройству территории (Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.4. Услуги по обслуживанию территории оказываются в объеме, указанном в Сервис-плане по обслуживанию территории (Приложение № 5 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по обслуживанию территории (Приложение № 6 к настоящему Договору).

1.5. Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки:

1.5.1. благоустройство территории – в течение срока, предусмотренного в Заявке,

1.5.2. услуги по обслуживанию газонов – ежемесячно в летний период; а также в весенний и осенний периоды – в отсутствие снежного покрова.

1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.

Стоимость услуг

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:

2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);

2.1.2. стоимость обслуживания территории составляет _____ рублей, в т.ч. НДС – 18% в месяц, согласно Расчету (Приложение № 6 к настоящему Договору).

2.2. В случае оказания услуг по обслуживанию территории неполный месяц, стоимость услуг рассчитывается пропорционально количеству рабочих дней оказания услуг.

2.3. При увеличении объема обслуживаемых площадей, стоимость услуг по обслуживанию территории может быть увеличена путем подписания дополнительного соглашения в письменной форме в виде двух идентичных экземпляров.

Порядок и условия расчетов

3.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком в рублях, безналичной форме. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Расчет за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Оказанные услуги по благоустройству территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в последний день оказания услуг по благоустройству территории. Услуги по обслуживанию территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своими и (или) привлекаемыми силами с использованием своих материалов и оборудования, оказать услуги, предусмотренные Договором;

4.1.2. Назначить ответственное лицо из числа работников Исполнителя, которое осуществляет общее руководство над оказанием услуг на Объекте (ведет учет рабочего времени, координирует работу сотрудников, выдает задания, решает другие организационные вопросы) и проверяет их качество;

4.1.3. Сдавать оказанные услуги Заказчику по Акту сдачи-приемки оказанных услуг согласно п.3.3 настоящего договора;

4.1.4. Безвозмездно в разумный срок устранять недостатки услуг, являющихся предметом настоящего договора, если они произошли по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего исполнения обязательств;

4.1.5. В ходе оказания услуг не допускать порчи и ухудшения состояния имущества Заказчика;

4.1.6. Использовать для оказания услуг свой инструмент, гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам;

4.1.7. Оказывать услуги качественно, согласно утвержденного Сторонами Сервис-плана благоустройства территории (Приложение № 5 к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.1.8. Осуществлять подготовку территории и высаженных на ней многолетних растений к зимнему периоду;

4.1.9. Осуществлять сбор и погрузку мусора;

4.1.10. Выставлять Заказчику не позднее 1-ого числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.;

4.1.11. Соблюдать требования внутреобъектового и пропускного режимов Заказчика;

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Направлять Заказчику для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора;

4.2.2. Самостоятельно выбирать способы оказания услуг;

4.2.3. В случае необходимости, самостоятельно определять и привлекать для оказания услуг (части услуг) третьих лиц. Ответственность за убытки, возникшие в результате участия третьих лиц в исполнении настоящего договора, возлагается на Исполнителя.

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с представителем Исполнителя, и довести данную информацию до Исполнителя; при непредставлении данной информации, ответственным лицом считается заместитель директора по снабжению и логистике;

4.3.2. Обеспечить представителям Исполнителя доступ на Объект для контроля и оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а в случае необходимости, на время оказания услуг безвозмездно выдать пропуска;

4.3.3. Обеспечить Исполнителю для целей исполнения обязательств по настоящему договору возможность подключения и безвозмездного пользования электроэнергией, горячим и холодным водоснабжением, освещением, системами канализации, мусоросборниками и т.п., контролировать их бесперебойное функционирование;

4.3.4. Предоставить полную информацию о территории, правилах въезда и выезда, а также других обстоятельствах, влияющих на доступ к объекту и проведению работ. Обеспечить Исполнителю в заранее согласованное время беспрепятственный въезд на территорию участка, а также место и свободный подъезд транспорта для выгрузки необходимых материалов на максимально короткое расстояние от места проведения работ;

4.3.5. Не совершать действий, препятствующих проведению работ и их своевременному завершению;

4.3.6. Предоставить персоналу Исполнителя помещения для раздевалок, хранения инвентаря, материалов и оборудования согласно правилам техники безопасности;

4.3.7. Принимать оказанные услуги в соответствии с п.3.3 настоящего договора. В случае несогласия принять услуги, предоставить письменный мотивированный отказ в трехдневный срок с момента предоставления на подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

4.3.8. Оплачивать оказанные услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Направлять Исполнителю для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора;

4.4.2. В любое время проверять ход оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность, и доводить результаты проверок до ответственных лиц Исполнителя;

4.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в любое время, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения с условием оплаты фактически оказанных услуг;

4.4.4. Заказать Исполнителю оказание дополнительных услуг путем заключения дополнительного соглашения. Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг определяются Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору.

Ответственность сторон. Разрешение споров

5.1. За несвоевременное оказание услуг по вине Исполнителя Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему договору.

5.2. За несвоевременную оплату услуг Исполнитель вправе выставить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему договору.

5.3. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней.

5.4. Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные путем переговоров сторон, передаются на разрешение Третейского суда при Торгово-промышленной палате Московской области.

5.5. Простои по вине Заказчика увеличивают сроки оказания услуг на величину, равную продолжительности простоев.

5.6. В случае расторжения настоящего договора по причине невозможности исполнения взятых на себя обязательств Заказчиком, последний возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

Конфиденциальность

6.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

6.3.Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

6.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если наступили обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, климатические или техногенные катастрофы, существенное изменение законодательства, военные операции, блокады, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязанностей той или иной стороны по настоящему Договору.

7.2. Сторона, которая лишилась возможности исполнения обязательств в связи с действием форс-мажора, обязана уведомить другую сторону в десятидневный срок со дня начала таких обстоятельств.

8.Срок действия договора

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2014 года.

8.2. В случае если по окончании срока действия настоящего договора будут существовать неисполненные обязательства и не урегулированные расчеты между Сторонами, условия настоящего договора, касающиеся порядка исполнения обязательств, урегулирования расчетов и ответственности Сторон, будут оставаться в силе до момента исполнения все обязательств и урегулирования все расчетов между Сторонами.

9.Заключение, изменение и расторжение настоящего договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон или по решению суда. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению настоящего договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и скреплены печатями. К документам, оформленным в письменном виде, относятся и документы, переданные посредством телексной, телетайпной и электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору.

9.2.Документы, доставленные посредством телефаксной связи, имеют юридическую силу при условии подтверждения оригиналами в течение 10 дней после доставки факсом.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

9.4.Приложения к настоящему договору:

9.4.1. Приложение №1 — План территории;

9.4.2. Приложение №2 – Сервис-план по благоустройству территории;

9.4.3. Приложение №3 — форма Заявки;

9.4.4. Приложение №4 — Расчет стоимости услуг по благоустройству территории;

9.4.5. Приложение №5 — Сервис-план по обслуживанию территории;

9.4.6. Приложение №6 – Расчет стоимости услуг по обслуживанию территории в месяц;

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Наименование: ______________________

Юридический адрес: _______________

ОГРН _______________________________

ИНН ________________________________

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по благоустройству территории., а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.

1.2.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу а именно:

Исполнитель будет посещать территорию Заказчика для проведения работ по обслуживанию и благоустройству, не реже четырех раз в месяц (один раз в неделю);

Исполнитель посещает в день и время по согласованию с Заказчиком подготовка и благоустройство территории в необходимом количестве поддержание территории в надлежащем состоянии (чистка грунта, стекол, иск. растений, камней, коряг, и так далее); обеспечение Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории

Сроки оказания услуги:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки.

2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.

2.2.3. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.

2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

2.4. Заказчик обязуется:

2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.

2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.

2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.

2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.

2.6. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг.

Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения.

При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.

3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения сторонами разногласий путем переговоров такие разногласия передаются для рассмотрения в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации .

4.5. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Д О Г О В О Р №____

Благоустройство места захоронения

г. Киров « »_________________ 20____г.

Индивидуальный предприниматель Селезенев В.Н., действующий на основании свидетельства

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и_________________________________

_____________________________________________________________________________________,

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а исполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2 Настоящий Договор состоит из текста Договора и Приложений к нему.

1.3 В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ и условиям оплаты.

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1.Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

2.1.2.По просьбе Заказчика, информирует о производимых работах, связанных с благоустройством места захоронения.

2.1.3.Завершить работы не позднее _____________________ 20____г

2.1.4. В случае обнаружения недостатков результата работы после, либо в процессе использования результата работы, Исполнитель обязуется исправить не позднее 3-х рабочих дней с момента предъявления требований, все выявленные недостатки.

2.2. Права и обязанности Заказчика.

2.2.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работы Исполнителя. Оплата производится как наличными, так и по безналичному расчету в рублях РФ путем перевода денежных средств на счет Исполнителя.

2.2.2. Предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору в срок, не более 4 рабочих дней со дня подписания Договора сторонами. В случае задержки предоставления материалов применяется п.3.2 настоящего Договора.

2.2.3. Осуществлять приёмку выполненных Исполнителем работ.

3.Срок действия Договора

3.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента выполнения Исполнителем своих обязанностей.

3.2. При задержке предоставления материалов, утверждения работы Исполнителя Заказчиком, общий срок работы по настоящему Договору увеличивается на срок такой задержки, увеличенной на 2 рабочих дня.

4. Стоимость работ

4.1. Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора работа выплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в размере______________(________________________________________________________________)рублей.

4.2.Расчёты между Сторонами проводятся в следующем порядке: Заказчик вносит предоплату в размере ____, а именно, ____________(__________________________________________________________) рублей.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным в момент получения Исполнителем денежных средств наличным или безналичным путём

5.Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несёт ответственность только за ту часть работ, которая указана в приложении.

5.2.Заказчик гарантирует, что передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц.

6. Сдача – приёмка работ

6.1. Исполнитель обязан известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору.

6.2. В срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приёмке работ.

6.3. Результат всех работ передаётся Заказчику вместе с Актом сдачи-приёмки работ, подписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней.

6.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приёмки работ по истечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Исполнитель считает результат всех работ принятым.

7. Решение споров

7.1.Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, возникшие по настоящему Договору, в связи с ним или в результате его исполнения, путем переговоров.

7.2. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.

8.Дополнительные условия

8.1.Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные явления природы, военные действия, акты или действия государственных органов или любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

8.2. Если одна из Сторон изменяет свой адрес, то она обязана информировать об этом другую Сторону до того, как новый адрес вступит в силу.

ДОГОВОР возмездного оказания услуги по благоустройству территории (между физическими лицами; оплата после оказания услуги; не допускается привлечение третьих лиц для оказания услуги)1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по благоустройству территории., а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
1.2.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу а именно:
Исполнитель будет посещать территорию Заказчика для проведения работ по обслуживанию и благоустройству, не реже четырех раз в месяц (один раз в неделю);
Исполнитель посещает в день и время по согласованию с Заказчиком подготовка и благоустройство территории в необходимом количестве поддержание территории в надлежащем состоянии (чистка грунта, стекол, иск. растений, камней, коряг, и так далее); обеспечение Заказчика консультациями и рекомендациями по содержанию и благоустройству территории
Сроки оказания услуги:
- начало - 01 января 2014 года;
- окончание-30 июня 2014 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки.
2.2.2. В ходе исполнения настоящего Договора руководствоваться указаниями Заказчика.
2.2.3. Оказать услуги лично без привлечения третьих лиц.
2.2. Исполнитель имеет право оказать услуги до истечения срока, установленного п. 1.2 настоящего Договора (досрочно).
2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за 10 дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Предоставить Исполнителю сведения, информацию, необходимые для исполнения настоящего Договора.
2.4.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании ими услуг, в том числе по требованию Исполнителя незамедлительно предоставлять им все необходимые сведения и документы.
2.4.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора.
2.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных ими расходов.
2.6. После оказания услуг по настоящему Договору в полном объеме стороны подписывают акт об оказании услуг.
Акт об оказании услуги составляется Исполнителем и представляется Заказчику. Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в течение 5 дней с момента получения.
При наличии замечаний либо претензий к оказанным Исполнителямем услугам Заказчик указывает об этом в акте об оказании услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма вознаграждения Исполнителя составляет 6000 (шесть тысяч) рублей.
3.2. Заказчик обязан оплатить услугу Исполнителя в течение 5 (пяти) дней с момента оказания услуги по настоящему Договору в полном объеме путем передачи наличных денежных средств Исполнителю в равных долях (со следующим распределением долей: 1000 (одна тысяча) рублей ежемесячно после подписания акта о проделанной работе).
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
4.4. В случае невозможности разрешения сторонами разногласий путем переговоров такие разногласия передаются для рассмотрения в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Приложение

к запросу котировок

(ценовых предложений)

на право заключения Договора подряда

на проведение работ по благоустройству

внутридворовой территории

ДОГОВОР №

ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ВНУТРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

г. Якутск «___» _________2013 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,

на основании решения Комиссии по закупкам ГАУ «Технопарк «Якутия» (протокол № _____от «___»__________2013 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение) и локальной сметой (Приложение), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2.

1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение).

1.4. Для выполнения указанных пунктами настоящего договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику Приложения №1,2.3 в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора.

1.5. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены 15 августа 2013 г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе срока сдачи всех видов работ) и сданы Заказчику по акту приемки выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по по благоустройству территории определяется на основании утвержденной локальной сметы с учетом результатов запроса котировок (протокол от "___" ________ N ___) и составляет _________ рублей (__________ руб. __ коп.).

2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных локальной сметой дополнительных объемов работ, согласованных с Заказчиком.

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления бюджетных средств.

2.5. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по актам формы КС-2 и КС-3.

2.6. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ по благоустройству или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.

2.7. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

Обязательства Заказчика

3.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

3.2. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

3.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.

Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Договора, обязуется:

3.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику .

3.7. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

3.8. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

3.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности , охране окружающей среды во время проведения работ, а также установить освещение.

3.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.11. Осуществить страхование строительных рисков.

3.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ по благоустройству территории за пределы объекта Заказчика принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком выполнения работ (Приложение).

4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по благоустройству территории.

5. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ по благоустройству территории.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных и скрытых работ.

6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.3. Заказчик назначает своего представителя на объекте благоустройства, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и документации.

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

7.1. Приемка объекта после завершения работ по благоустройству территории осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

7.2. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком извещения Подрядчика о его готовности.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

Качество выполненных всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями;

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным законодательством РФ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.

10.3. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение в размере 5% от стоимости Договора.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания работ более чем на 3 недели;

Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случаях требующих действующим законодательством РФ, для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности.

12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

12.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального законодательства и законодательства Республики Саха (Якутия).

12.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

12.7. Срок окончания настоящего договора - __________ 201_ г.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН